Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü_{Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde}

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Teslim Borcu ve Temerrüt adını taşıyan bu çalışmada, Öncelikle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin unsurları incelenmiştir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin özellikleri, şekli, resmi şeklin istisnaları yargı kararları ile anlatılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, yüklenicinin eseri teslim borcu çalışma konusu olduğundan, yüklenicin sözleşme ile üzerine yüklenen borçlar kısaca bu çalışmada yer almıştır.

Bu çalışmada, teslim ayrıntılı bir biçimde ele alınmış, teslim süresinin de hangi hallerde uzayacağı konu başlıklarında sıralanmış ve anlatılmıştır. Bu cezai şart maddeleri, aynen ifaya ekli cezai şart olabileceği gibi seçimlik cezai şart da olabilmektedir. Bu çalışmada, cezai şartın kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki görünümleri açıklanmıştır. Cezai şartın hangi hallerde istenebileceği, hangi hallerde istenemeyeceği detaylı bir biçimde Yargıtay kararlarından da örnekler verilerek anlatılmıştır.

(Girişten)

	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
	Yüklenicinin Borçları
	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Teslim Süresinin Belirlenmesi
	Kat Karşılığındaki İnşaat Sözleşmelerinde İfaya Eklenen Cezai Şart
	İnşaatın Teslim Süresinde Teslim Edilmemesine Dayalı Temerrüt, Hüküm Ve Sonuçları
	Temerrüt Sonrası Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları
	Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Dönme Nedeniyle Tasfiyesi